****科技职业中等专业学校
****
施
工
合
同
发包人：****市科技职业中等专业学校
承包人：****
工程施工合同
发包方（甲方）：****市科技职业中等专业学校
承包方（乙方）：****
按照&**;&**;中华人民共和国合同法&**;&**;和&**;《建筑工程承包合同条例》&**;的规定，结合本工程具体
情况，双方达成如下协议。
第*条工程概况及承包范围
*.*、工程名称：****市科技职业中等专业学校女生南楼学生宿舍维修改造
*.*、工程地点：****市科技职业中等专业学校
*.*、承包方式：包工包料
*.*、承包范围：
本工程施工内容为：工程量清单包含的全部内容
第*条工程施工工期：
*.*、本工程计划从****年*月**日开工至****年*月**日竣工，总工期
为**天（实际施工工期从开工次日起计算工期）；
*.*、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采
取的措施费用；
*.*、因甲方未按约定事项履行自己的职责，影响工程施工（或无法施工），工期顺延；
*.*、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；
*.*、因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水及不可抗力因素影响导致停工，工期
相应顺延。原则上按设计施工图作业，乙方不得随意改变设计图，如确需调整，必须经甲方
同意。
*.*、因不可抗拒因素（天气、停电、）导致的交期延误、乙方可根据被影响的时间向
后顺延。
第*条工程承包价款及计算办法
本工程合同总价款约为：*********元整（小写：￥：*******.**元）
第*条甲乙双方责任和义务
*.*、甲方责任：
*.*.*、乙方进入现场后，概括现场实际情况，提供施工场所协调要维修的现场，并进
行相关安全交底。
*.*.*、甲方负责工程质量的检查和监督管理，负责施工进度的检查和调控管理。如在
施工中发现质量不符合技术规范要求或进度拖延时，甲方有权令乙方返工修整或督促加快进
度。
*.*.*、甲方负责处理工程量（预算工程量）签发，隐蔽工程验收和签字，工作联系单
接收等。
*.*.*、乙方施工场地范围内发生的纠纷事宜，甲方应积极配合解决，双方共同协商解
决。
*.*.*、按时支付工程结算款
*.*、乙方责任
*.*.*、乙方单位进入工地的所有人员必须遵守国家的有关法令、法规，遵守建设单位
的各项有关规定。施工单位应做好施工组织实施方案，由甲乙双方审定后进行施工作业。
*.*.*、乙方施工负责人负责统*组织管理，统*安排生活和生产，统*处理其所属成
员发生的*切问题，同时做好施工前安全教育、做好防火，成立应急防火队*。
*.*.*、乙方必须按合同要求保证工程进度、保证工程质量、保证安全生产。对于不按
设计要求而造成的停工、窝工，由乙方承担所发生的*切费用。
*.*.*、乙方应加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听指挥、不遵守
*
劳动纪律、违犯操作规程的人员，乙方应对其进行法制教育和安全生产培训，确保人身、财
产安全，严防事故发生。否则造成的安全责任事故均由乙方负责，与甲方无关。
*.*.*、乙方应教育本项目施工人员预防环境污染，爱护环境。并做到工完场清，文明
施工。应教育现场工作人员爱护产品及原有设施，做好保护工作，如有损坏，要进行经济赔
偿。
*.*.*、乙方按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量缺陷的维
修责任。
*.*.*、乙方在施工期间必须加强安全教育及安全检查，否则在施工过程中发生不安全
事故，*切经济纠纷均由乙方自行负责，并为现场施工人员购买意外伤害保险。
第*条工程款支付及工程款结算的约定
*.*、合同签订后，甲方支付乙方**%工程预付款，工程量达到**%时，甲方支付合同
金额**%工程款，剩余工程款待工程验收合格，审计完成后上缴*%工程保证金后，其余工程
款*次付清。
*.*、按现场实际发生的工程量进入决算。
第*条关于材料供应的约定
*.*、本工程乙方采购的材料应为符合设计要求的合格产品，供应到现场后及时通知甲
方验收合格，方可投入使用。
*.*、增加项目、设计变更项目、材料档次增加等，应有乙方出具设计变更书，明确变
更内容以及相应的费用增减，经甲方乙方和设计单位认可后，方可进行实施纳入决算。
第*条违约责任
*.*、未经验收，甲方提前使用或如遇政府应急提前使用的，乙方应予以执行上级决策，
不得随意阻饶，出现不同意见时双方协商解决；
*.*、因单方违约，导致合同无法继续履行时，守约方有权要求办理合同终止协议，并
*
由责任方赔偿对方相关损失。
第*条工程质量及验收、保修的约定
*.*、本工程以招投标工程量清单为准，施工细则为验收标准；
*.*、由乙方原因造成的质量事故，其责任由乙方承担*切责任；
*.*、工程竣工后，乙方先做好质量自查，再书面形式报甲方申请验收，甲方自接到验
收通知*日内组织验收，并办理验收、移交手续。
*.*、本工程质量保修期为*年。质量保证金*****元，保修期满后甲方退还乙方
质量保证金。
第*条合同解除及赔偿
*.*、工程内容完成并验收合格、结算付清工程款后自动终止。
*.*、本合同生效后，如*方不能按合同条款履行责任，致使另*方造成经济损失，不
履行合同条款的*方应赔偿对方的经济损失。
第*条其它
**.*、本合同未尽事宜，可采用合同附件形式，由双方协商补充签定，该合同附件与本
合同具有同等的法律效力。
**.*、在执行合同中，如双方发生争议，则按照公平、公正、符合国家相关规定的原则
协商解决，协商不成时，双方均可向****仲裁委员会申请仲裁。
**.*、本合同*式*份，双方签字盖章后生效，工程施工完毕、款项结清后本合同自动
终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表或法定代表或
委托代理人：罗成炎
签订日期：****年*月*日
安全生产合同
为在****市科技职业中等专业学校女生南楼学生宿舍维修改造施工合同的实施过程中
创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****市科技
职业中等专业学校（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人：****创铸建设工程有
限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全
生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审
批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种
安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》
等国家有关安全生的法律法规、有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全
要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生
产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制
度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技
*
术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安
全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从合作社负责人、基建队长到生产工人（包括临
时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各单位、人员的安全生
产责任制做到横向到边，人人有责。基建队长是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机
构，应按相关规定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及
预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、
违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人及参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各
项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、
建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特
殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出
现特种作业无证操作现象时，基建队长必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，
所有施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易
货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时
检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，
保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳保护用品严禁使用。
*．违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*
*本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣
工验收后失效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份。
工程
福
甲方：（盖章）乙方西
公
********
****
法定代表或法定代表或
罗成麦，
委托代理人：委托代理人：
合同签订日期：****年*月***
功能介绍
热门关键词： 
换一批
汉中最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
